Travaux de voirie avenue Edouard Vaillant et François Barbini

Réponse de la SEM suite à notre courrier de réclamation concernant les retards
 apportés aux travaux de voirie Avenue Edouard Vaillant et François Barbini :

   

"mai 7 à 2h55 PM

 

Madame La Présidente,

je fais suite à votre réponse consécutive à mon courriel du 24 avril dernier.

En effet, le chantier de la rue Edouard Vaillant commencé au début du mois de septembre a dû être interrompu sur demande de la Mairie de Marseille compte tenu du fait qu'il contraignait l'accès aux deux écoles se trouvant dans la rue.

L'autorisation de reprendre les travaux n'est intervenue qu'à partir des vacances de la Toussaint ce qui a provoqué un mois et demi de retard.

Bien que vous avez déjà dû le constater, le chantier est à présent terminé et les enrobés ont été repris de manière définitive.

J'espère avoir répondu à vos attentes et reste bien entendu à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Sincères salutations.

Julien ESTEVENIN Chargé de communication SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE"   "Madame la Présidente, je me permets de faire suite à notre entrevue lors de l'Assemblée générale qui s'est tenue samedi dernier et pendant laquelle vous avez évoqué les travaux de renouvellement relativement longs et encombrants pour votre quartier. En effet, je vous informe que les travaux ont pris quatre mois de retard sur le planning initialement prévu.   Si nous devions faire une répartition du temps perdu, la SEMM et l'entreprise chargée des travaux, GUIGUES, seraient responsables à hauteur de 50 % du délai, soit deux mois pour les raisons suivantes:   - encombrement du sous-sol important - difficultés de circulation liées à des rues étroites - incivisme des automobilistes quant aux arrêtés de stationnement et de circulation - fermeture de l'entreprise pendant deux semaines (congés d'hiver)   Les deux autres mois perdus ont été la conséquence de l'agression du chef de chantier par quatre hommes cagoulés et armés.(Rue François Barbini) Afin que les ouvriers, très choqués par cet évènement troublant, puissent reprendre le travail dans des conditions "normales" il a fallu mettre en place une surveillance policière avec la coordination du commissaire de secteur et du délégué au Préfet pour la sécurité des 2eme et 3e arrondissements. ......................................... ......... Julien ESTEVENIN Chargé de communication SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE"